| 1. Deze bestelling en de af te sluiten
koopovereenkomst worden uitsluitend beheerst door de Belgische
wetgeving, de hiernavolgende algemene voorwaarden en desgevallend de
bijzondere voorwaarden op voorzijde. Deze voorwaarden hebben steeds de
overhand op alle bedingen vermeld in documenten van de verkoper. Zulke
bedingen kunnen derhalve in het raam van de af te sluiten overeenkomst
ten overstaan van de koper niet ingeroepen worden.
2. Enkel een geschreven en
ondertekende bestelling op standaardformulier van de koper is geldig
(idem ingeval van wijziging van een bestelling).
3. Alleen het terugzenden van het
hierbijgevoegd duplicaat van deze bestelbon, ondertekend door de
verkoper, geldt als orderbevestiging. Wordt dit duplicaat niet
teruggestuurd binnen de 8 dagen, dan kan de koper de bestelling als van
rechtswege nietig aanzien. Een levering uitgevoerd zonder dat bedoelde
orderbevestiging gebeurde, impliceert steeds de stilzwijgende
aanvaarding door de verkoper van de inkoopcondities vastgesteld door de
koper.
4. De prijzen zijn niet vatbaar voor
herziening. Zij omvatten al de te betalen rechten, de inklarings-,
verpakkings-, verzekerings- en transportkosten tot op de
leveringsplaats. De terugzending van verpakkingsmateriaal is ten laste
van de verkoper.
5. Een leveringsbon moet elke levering
vergezellen, met vermelding van de aard van de goederen en het nummer
van de bestelbon. Deze vermeldingen moeten ook op de factuur komen. De
koper mag gedeeltelijke leveringen weigeren, behoudens een voorafgaand
akkoord. De ontvangst geschiedt uitsluitend bij de koper en alleen zijn
apparatuur geldt voor controle.
6. Tot en met de aflevering of
installatie op de aangeduide plaats blijft de verkoper alleen
verantwoordelijk voor de goederen en draagt hij alle risico's van
verlies of beschadiging hiervan, ongeacht de vervoerskosten al dan niet
ten laste van de koper vallen.De verkoper verklaart dat de geleverde
goederen gebruiksklaar zijn, dat zij overeenstemmen met alle
specificaties van de bestelling en van de afgeleverde documentatie, met
de gebruikelijke, wettelijke en reglementaire normen (veiligheid,
hygiëne, bacteriologische kwaliteit, enz.) en dat zij aan de normale
eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur voldoen. In het
bijzonder dienen de goederen de CE-markering te dragen - de leverancier
draagt hieromtrent alle verantwoordelijkheid en vrijwaart de koper in
dit verband. Elke afwijking hierop wordt gebrek genoemd. Gaat het om een
ernstig gebrek, dan kan de koper ofwel de koopovereenkomst aanzien als
van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden, ofwel de vervanging van de
levering eisen door identieke goederen of nog de levering aanvaarden
mits prijsvermindering. De koper alléén beslist over deze keuze. Is
het gebrek miniem, zal de koper de onmiddellijke herstelling hiervan
vragen op kosten van de verkoper, uitbouwen en hermonteren inbegrepen.
Elke herstelling valt onder de oorspronkelijke waarborg. Daarenboven zal
de verkoper, ingeval van gebrek, de koper en elke derde persoon
vergoeden voor de berokkende schade, met inbegrip van gebruiks? en
winstderving. De waarborgbewijzen afgeleverd door de verkoper gelden
slechts voor zover zij de rechten van de koper niet beperken.
7. De gebreken die de koper
redelijkerwijze kan vaststellen bij de levering (controle eventueel
beperkt tot steekproeven) zullen binnen de maand gemeld worden. De
ondertekening door de koper van een leveringsbon houdt nooit erkenning
in aangaande de staat van de goederen, zelfs indien de verkoper het
tegenovergestelde verklaart in zijn leveringsbon. Gelijk welke koopwaar
niet overeenstemmende met de specificaties van onze bestelling en
geweigerd bij het in ontvangst nemen in ons bestemmingsmagazijn, zal
terug gezonden worden aan de leverancier, op zijn kosten, of zal te
zijner beschikking gehouden worden in ons magazijn gedurende 15 dagen te
beginnen van ons bericht van weigering ; eens deze termlijn verstreken
zal de magazijnhuur voor de koopwaar, opgeslagen op risico van de
leverancier, aangerekend worden.De andere gebreken, later vastgesteld,
zullen gemeld worden vanaf hun ontdekking. De koper beschikt vanaf dat
ogenblik over een termijn van 6 maanden om de verkoper te dagvaarden,
indien deze geen gevolg geeft dat tot een minnelijk akkoord kan leiden.
8. De leveringsdata moeten stipt
geëerbiedigd worden en de niet?naleving hiervan zal van rechtswege en
zonder aanmaning tot gevolg hebben, naar keuze van de koper, hetzij
zonder beperking een prijsvermindering van 5% per week vertraging,
hetzij de ontbinding van de koopovereenkomst en de vergoeding van de
berokkende schade. Eveneens is de koper gemachtigd mits schriftelijke
verwittiging het voorwerp van de bestelbon elders te bestellen op
kosten, risico en gevaar van de leverancier.
9. De betaling zal geschieden op 30
dagen vanaf het einde van de maand waarin de factuurontvangen werd voor
zover de ontvangst van de goederen gebeurde voor deze van de factuur.
Als betalingsdatum geldt de dag waarop de koper de opdracht tot betaling
geeftaan zijn financiële instelling. Bij niet-conforme levering wordt
de betalingstermijn verlengd tot en met de perfecte uitvoering van de
bestelling. De koper zal steeds rechtsgeldig betalen aan de leverancier
- eender welke overeenkomst (bijv. factoring) dewelke de leverancier met
derden afsluit is de koper niet tegenstelbaar, tenzij hij deze
schriftelijk zou aanvaarden.
10. De overeenkomst, gedeeltelijk of
nog niet uitgevoerd, zal eveneens van rechtswege enzonder aanmaning en
onder voorbehoud van schadeloosstelling ontbonden worden indien de
verkoper failliet verklaard wordt, een concordaat of uitstel van
betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bezittingen indien
deze in beslag genomen worden. De koper zal de ontbinding van de
overeenkomst per aangetekende brief betekenen.Ingeval van overmacht die
de tijdige levering onmogelijk maakt, kan de koper de overeenkomst
aanzien als ontbonden en de terugbetaling vorderen van de reeds betaalde
gelden.
11. Indien het voorwerp van de
bestelling een aanneming betreft dient de aannemer geregistreerd te
zijn. De aannemer dient binnen de 3 dagen na ontvangst van deze
bestelling het bewijs hiertoe over te maken. Tijdens de uitvoering van
de bestelling dient de aannemer wekelijks het bewijs van registratie
over te maken. Zonder dergelijk bewijs kan de koper de overeenkomst van
rechtswege als ontbonden aanzien, ten allen tijde, te melden bij
eenvoudige kennisgeving. De aannemer zal de koper vergoeden voor alle
schade, met een minimum van 30 % van de overeengekomen prijs.
12. Tijdens de uitvoering van de
bestelling is de koper gemachtigd op ieder ogenblik een controle uit te
oefenen binnen de installaties van de verkoper en van zijn
onderaannemers. Voor elke bestelling van drukwerken en artikelen met
bedrukking moet een drukproef ter goedkeuring worden voorgelegd.
13. Elk geschil aangaande de
uitvoering, de geldigheid of de interpretatie van de koopovereenkomst
valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent. |
